{"id":4392,"date":"2024-07-03T15:22:21","date_gmt":"2024-07-03T14:22:21","guid":{"rendered":"http:\/\/rrhgroup.pl\/?page_id=4392"},"modified":"2026-06-17T09:24:31","modified_gmt":"2026-06-17T08:24:31","slug":"ogolne-warunki-zlecen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/ogolne-warunki-zlecen\/","title":{"rendered":"OG\u00d3LNE WARUNKI ZLECE\u0143"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

OG\u00d3LNE WARUNKI ZLECE\u0143<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

sp\u00f3\u0142ki RRH Group S.A. z siedzib\u0105 w Opolu<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

\u00a0\u00a7 1
POSTANOWIENIA OG\u00d3LNE\u00a0<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
    \n
  1. \n

     Niniejsze Og\u00f3lne Warunki Zlece\u0144 (\u201eOWZ\u201d) stanowi\u0105 uzupe\u0142nienie i doprecyzowanie zawieranych przez RRH Group S.A. um\u00f3w w ramach podwykonawstwa (\u201eZlecenie\u201d) i wi\u0105\u017c\u0105 strony Zlecenia niezale\u017cnie od faktu rzeczywistego zapoznania si\u0119 z ich tre\u015bci\u0105. <\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    W przypadku rozbie\u017cno\u015bci pomi\u0119dzy postanowieniami niniejszych OWZ, a postanowieniami Zlecenia, rozstrzygaj\u0105ce znaczenie b\u0119d\u0105 mia\u0142y postanowienia Zlecenia. Wy\u0142\u0105czone jest stosowanie wszelkich wzorc\u00f3w um\u00f3w i og\u00f3lnych warunk\u00f3w Podwykonawcy. <\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    W niniejszych OWZ, poni\u017csze sformu\u0142owania oznaczaj\u0105 odpowiednio: <\/p>\n

    a. Zlecenie<\/strong> \u2013 oznacza ka\u017cd\u0105 umow\u0119 zawart\u0105 pomi\u0119dzy RRH Group S.A. z siedzib\u0105 w Opolu jako Zleceniodawc\u0105, a Podwykonawc\u0105, w szczeg\u00f3lno\u015bci umow\u0119 o dzie\u0142o, umow\u0119 \u015bwiadczenia us\u0142ug, umow\u0119 dostawy lub umow\u0119 o roboty budowlane, zawieraj\u0105c\u0105 podstawowe zasady i warunki realizacji prac na Inwestycji w ramach podwykonawstwa; <\/p>\n

    b. Zleceniodawca<\/strong> \u2013 oznacza RRH Group S.A. z siedzib\u0105 w Opolu, wpisan\u0105 do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w KRS pod numerem 0000185671, realizuj\u0105c\u0105 umow\u0119 o roboty budowlane zawart\u0105 z Generalnym Wykonawc\u0105 lub Inwestorem; <\/p>\n

    c. Podwykonawca<\/strong> \u2013 oznacza podmiot z jakim Zleceniodawca zawar\u0142 Zlecenie, zobowi\u0105zany do realizacji prac obj\u0119tych Zleceniem, zgodnie z jego postanowieniami oraz niniejszymi OWZ, w ramach podwykonawstwa, o jakim mowa w art.. 6471 i nast\u0119pnych Kodeksu cywilnego. <\/p>\n

    d. Inwestor<\/strong> \u2013 oznacza podmiot realizuj\u0105cy i\/lub finansuj\u0105cy Inwestycj\u0119, kt\u00f3ry zawar\u0142 z Generalnym Wykonawc\u0105 umow\u0119 o roboty budowlane, o kt\u00f3rym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy \u2013 Prawo budowalne; <\/p>\n

    e. Inwestycja<\/strong> \u2013 oznacza przedsi\u0119wzi\u0119cie inwestycyjne realizowane przez Inwestora i Generalnego Wykonawc\u0119 we wskazanej lokalizacji; <\/p>\n

    f. Generalny Wykonawca<\/strong> \u2013 oznacza podmiot realizuj\u0105cy Inwestycj\u0119 w oparciu o umow\u0119 o roboty budowlane zawart\u0105 z Inwestorem i\/lub inwestorem zast\u0119pczym w ramach generalnego wykonawstwa b\u0105d\u017a w sytuacji gdy Zleceniodawca jest dalszym podwykonawc\u0105 z innym podmiotem realizuj\u0105cym prace w ramach Inwestycji; <\/p>\n

    g. Kontrakt G\u0142\u00f3wny<\/strong> \u2013 oznacza umow\u0119 o roboty budowlane, zawart\u0105 pomi\u0119dzy Generalnym Wykonawc\u0105 z Inwestorem i\/lub inwestorem zast\u0119pczym w ramach generalnego wykonawstwa, lub w sytuacji gdy Zleceniodawca jest dalszym podwykonawc\u0105 z innym podmiotem realizuj\u0105cym prace w ramach Inwestycji <\/p>\n

    h. Strona(y)<\/strong> \u2013 oznacza stron\u0119(y) Zlecenia tj. Zleceniodawc\u0119 i\/lub Podwykonawc\u0119 <\/p>\n

    i. Prace lub Roboty<\/strong> \u2013 oznacza ca\u0142o\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 i czynno\u015bci niezb\u0119dnych do wykonania powierzonych Podwykonawcy prac, zada\u0144 i\/lub innych zobowi\u0105za\u0144 szczeg\u00f3\u0142owo okre\u015blonych w Zleceniu. O ile nic innego nie zosta\u0142o uregulowane w Zleceniu, zakres Prac obejmuje tak\u017ce, w razie w\u0105tpliwo\u015bci, wykonanie wszelkich niezb\u0119dnych prac i dostaw materia\u0142\u00f3w i\/lub urz\u0105dze\u0144, kt\u00f3re nie s\u0105 wyra\u017anie okre\u015blone w Zleceniu, ale kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne dla prawid\u0142owego i terminowego wykonania Prac, z uwzgl\u0119dnieniem powszechnie obowi\u0105zuj\u0105cych standard\u00f3w oraz Dokumentacji Technicznej, jak r\u00f3wnie\u017c prac, dostaw materia\u0142\u00f3w i\/lub urz\u0105dze\u0144, kt\u00f3re Podwykonawca m\u00f3g\u0142 przewidzie\u0107; <\/p>\n

    j. Dokumentacja Techniczna<\/strong> \u2013 oznacza komplet dokumentacji obejmuj\u0105cej projekt budowlany z decyzj\u0105 o pozwoleniu na budow\u0119, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, opisy, wytyczne i wyja\u015bnienia Inwestora i Generalnego Wykonawcy, a tak\u017ce wszelkie rysunki, obliczenia, atesty i certyfikaty materia\u0142\u00f3w, pr\u00f3bki, wzory, modele, instrukcje obs\u0142ugi i konserwacji oraz inne dokumenty dotycz\u0105ce Inwestycji, niezb\u0119dne do nale\u017cytego wykonania Inwestycji i uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na u\u017cytkowanie. <\/p>\n

    k. Teren budowy\/teren realizacji Inwestycji<\/strong> \u2013 oznacza plac budowy, na kt\u00f3rym prowadzone s\u0105 prace zwi\u0105zane z realizacj\u0105 Inwestycji w tym obszar zajmowany przez urz\u0105dzenia zaplecza budowy; <\/p>\n

    l. Wada Nieistotna<\/strong> \u2013 wada nieistotna, stanowi\u0105ca drobne uchybienie w wykonanych Pracach i\/lub zastosowanych materia\u0142ach, kt\u00f3ra mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ta zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w stosunkowo kr\u00f3tkim czasie, niepowoduj\u0105ca utrudnie\u0144 w u\u017cytkowaniu obiektu (w tym tak\u017ce wady estetyczne lub wady obni\u017caj\u0105ce komfort korzystania z obiektu) obj\u0119tego Inwestycj\u0105 i nieuniemo\u017cliwiaj\u0105ca Generalnemu Wykonawcy podpisanie protoko\u0142u Odbioru Ko\u0144cowego lub Odbioru Cz\u0119\u015bciowego;<\/p>\n

    m. Wada Istotna<\/strong> \u2013 oznacza istotne uchybienie w Pracach i\/lub zastosowanych materia\u0142ach Podwykonawcy, kt\u00f3rej stwierdzenie stanowi uzasadnion\u0105 podstaw\u0119 do odmowy dokonania Odbioru Wst\u0119pnego lub Odbioru Ko\u0144cowego, jak r\u00f3wnie\u017c wstrzymania p\u0142atno\u015bci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy do czasu jej usuni\u0119cia; 
    n. Wada(y) \u2013 Wada Nieistotna i Wada Istotna;<\/p>\n

    o. Si\u0142a wy\u017csza<\/strong> \u2013 oznacza zdarzenia nag\u0142e, o charakterze zewn\u0119trznym, na kt\u00f3rych zaistnienie Strony nie mia\u0142y wp\u0142ywu i kt\u00f3re nie by\u0142y do przewidzenia przez \u017cadn\u0105 ze Stron w chwili zawarcia Zlecenia, a kt\u00f3re dalece utrudniaj\u0105 lub uniemo\u017cliwiaj\u0105 realizacj\u0119 Zlecenia w ca\u0142o\u015bci albo w cz\u0119\u015bci, a w szczeg\u00f3lno\u015bci zdarzenia wywo\u0142ane takimi okoliczno\u015bciami jak: wydanie decyzji przez odpowiednie organy administracji pa\u0144stwowej, wprowadzenie stanu wojny, epidemii, pandemii, zagro\u017cenia epidemiologicznego, wyst\u0105pienie zamieszek, strajk\u00f3w, katastrof naturalnych, atak\u00f3w terrorystycznych. <\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    \u00a0\u00a7 2
    OBOWI\u0104ZKI PODWYKONAWCY<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    1. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do wykonania Prac w uzgodnionych ze Zleceniodawc\u0105 terminach z najwy\u017csz\u0105 staranno\u015bci\u0105, zgodnie ze Zleceniem i niniejszymi OWZ, Dokumentacj\u0105 Techniczn\u0105, sztuk\u0105 budowlan\u0105 i standardami budowlanymi, obowi\u0105zuj\u0105cymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przepisami dotycz\u0105cymi bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy. Powy\u017csze dotyczy r\u00f3wnie\u017c zasad usuwania Wad stwierdzonych w wykonanych Pracach, w szczeg\u00f3lno\u015bci na podstawie udzielonej r\u0119kojmi i\/lub gwarancji\u00a0<\/span><\/p><\/li>

    2. Podwykonawca o\u015bwiadcza, i\u017c posiada wymagane do\u015bwiadczenie dla wykonania Prac obj\u0119tych Zleceniem oraz posiada odpowiednie zaplecze techniczne i personalne zapewniaj\u0105ce wykonanie Prac zgodnie z ustalonymi w Zleceniu warunkami.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

    3. O ile nie zosta\u0142o to wyra\u017anie uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, Podwykonawca nie jest upowa\u017cniony do jakiejkolwiek zmiany technologii wykonania Prac wynikaj\u0105cej z Dokumentacji Technicznej, w szczeg\u00f3lno\u015bci do jednostronnego wprowadzania jakichkolwiek zmian materia\u0142\u00f3w, urz\u0105dze\u0144 lub element\u00f3w, kt\u00f3re Podwykonawca dostarcza we w\u0142asnym zakresie.<\/p><\/li>

    4. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do wykonywania Prac w ustalonych ze Zleceniodawc\u0105 dniach i godzinach pracy. Je\u015bli Podwykonawca b\u0119dzie realizowa\u0142 Prace poza ustalonymi ramami czasowymi, zobowi\u0105zany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyra\u017conej w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, jak r\u00f3wnie\u017c do zapewnienia nadzoru na w\u0142asny koszt i ryzyko.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

    5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno\u015b\u0107 za nieterminowe wykonanie Prac i\/lub nieterminowa usuwanie Wad w okresie gwarancji i\/lub r\u0119kojmi tj. ich wykonanie niezgodnie z terminami wskazanymi w Zleceniu (w tym terminami po\u015brednimi) lub w Harmonogramie i\/lub usuwanie Wad niezgodnie z terminami okre\u015blonymi i\/lub ustalonymi na podstawie niniejszych OWZ. W szczeg\u00f3lno\u015bci Podwykonawca ponosi odpowiedzialno\u015b\u0107 za op\u00f3\u017anienie w realizacji Prac i\/lun usuwania Wad spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, op\u00f3\u017anieniami w dostawie materia\u0142\u00f3w (je\u015bli ich dostarczenie le\u017ca\u0142o po stronie Podwykonawcy), brakami kadrowymi itp.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

      \n\t\t\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t
      \n\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t

      \u00a0\u00a7 3
      ZAKRES PRAC<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
      1. Zakres Prac powierzonych Podwykonawcy ka\u017cdorazowo okre\u015bla Zlecenie.<\/li>
      2. Podwykonawca zobowi\u0105zuje si\u0119 niezw\u0142ocznie poinformowa\u0107 Zleceniodawc\u0119 o wszelkich zauwa\u017conych nieprawid\u0142owo\u015bciach, wadach i\/lub brakach Dokumentacji Technicznej, w szczeg\u00f3lno\u015bci w zakresie powierzonych mu do wykonania Prac. W razie powzi\u0119cia jakichkolwiek w\u0105tpliwo\u015bci co do sposobu realizacji Prac, Podwykonawca zawiadomi o nich Zleceniodawc\u0119 nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w terminie 3 dni przed przyst\u0105pienia do wykonywania Prac.<\/li>
      3. Zleceniodawca jest uprawniony do zmiany zakresu powierzonych Prac na podstawie Zlecenia, tj. ich ograniczenia oraz odpowiednio do zmiany wysoko\u015bci lub sposobu obliczania ustalonego w Zleceniu wynagrodzenia, na co Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119. Zmiana wysoko\u015bci wynagrodzenia poprzez jego obni\u017cenie nie wymaga zmiany Zlecenia i mo\u017ce polega\u0107 w szczeg\u00f3lno\u015bci na proporcjonalnym jego obni\u017ceniu w stosunku do niewykonanego na dany dzie\u0144 zakresu Prac. Ograniczenie zakresu Prac mo\u017ce dotyczy\u0107 r\u00f3wnie\u017c Prac Dodatkowych i\/lub Prac Zamiennych. O zmianie zakresu powierzonych Prac Zleceniodawca poinformuje Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.<\/li>
      4. W przypadku wyst\u0105pienia konieczno\u015bci wykonania przez Podwykonawc\u0119 prac zamiennych, polegaj\u0105cych na wykonaniu prac w inny spos\u00f3b ni\u017c okre\u015blony w Zleceniu (w szczeg\u00f3lno\u015bci polegaj\u0105cych na u\u017cyciu innych materia\u0142\u00f3w, innych urz\u0105dze\u0144, technologii, sprz\u0119tu) (\u201ePrace Zamienne\u201d) Strony zawr\u0105 osobne porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.<\/li>
      5. Wszelkie niewymienione w Zleceniu (i stanowi\u0105cych jego integraln\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 za\u0142\u0105cznikach) prace stanowi\u0105 prace dodatkowe, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 realizowane zgodnie z warunkami niniejszych OWZ wy\u0142\u0105cznie za uprzedni\u0105 pisemn\u0105, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, akceptacj\u0105 ich zakresu przez Zleceniodawc\u0119 (\u201ePrace Dodatkowe\u201d). Wynagrodzenie za Prace Dodatkowe zostanie obliczone na podstawie przedstawionych przez Podwykonawc\u0119 i zaakceptowanych przez Zleceniodawc\u0119 stawek. P\u0142atno\u015b\u0107 wynagrodzenia za Prace Dodatkowe nast\u0105pi zgodnie z postanowieniami Zlecenia i niniejszych OWZ, chyba \u017ce Strony wyra\u017anie na pi\u015bmie, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, postanowi\u0105 inaczej.<\/li>
      6. Termin wykonania i zakres powierzonych do wykonania Prac Dodatkowych zostanie przez Strony uzgodniony przy uwzgl\u0119dnieniu harmonogramu realizacji Inwestycji, technicznych mo\u017cliwo\u015bci ich zrealizowania, a w miar\u0119 mo\u017cliwo\u015bci przy uwzgl\u0119dnieniu propozycji Podwykonawcy, w aneksie do Zlecenia sporz\u0105dzonym w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci. W braku porozumienia Stron co do terminu realizacji Prac Dodatkowych, termin ich wykonania zostanie jednostronnie ustalony przez Zleceniodawc\u0119, na co Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119.<\/li>
      7. W przypadku wykonania przez Podwykonawc\u0119 prac dodatkowych niezaakceptowanych przez Zleceniodawc\u0119 zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego \u00a7, Podwykonawcy nie przys\u0142uguje wynagrodzenie. Strony zgodnie uznaj\u0105, \u017ce w takiej sytuacji nie zachodzi okoliczno\u015b\u0107 bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zleceniodawcy, a Zleceniodawca ma prawo \u017c\u0105da\u0107 usuni\u0119cia tak wykonanych i niezaakceptowanych prac przez Podwykonawc\u0119 w wyznaczonym terminie.<\/li>
      8. Podwykonawca jest uprawniony do przekazania innemu podmiotowi cz\u0119\u015bci powierzonych\u00a0na podstawie Zlecenia Prac wy\u0142\u0105cznie za pisemn\u0105, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, uprzedni\u0105 zgod\u0105 Zleceniodawcy.<\/li>
      9. \u00a0<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t

        \u00a0\u00a7 4
        TERMIN REALIZACJI PRAC<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
        1. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do rozpocz\u0119cia realizacji Prac w terminach ustalonych w Zleceniu (\u201eHarmonogram\u201d). Zlecenie mo\u017ce obejmowa\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy Harmonogram Prac. Harmonogram mo\u017ce stanowi\u0107 r\u00f3wnie\u017c za\u0142\u0105cznik do Zlecenia.<\/li>
        2. Zachowanie uzgodnionych w Zleceniu i\/lub ustalonym Harmonogramie termin\u00f3w realizacji Prac jest podstawowym obowi\u0105zkiem Podwykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistnia\u0142e w trakcie wykonywania Prac, a maj\u0105ce jego zdaniem wp\u0142yw na termin realizacji Prac musz\u0105 by\u0107 zg\u0142aszane Zleceniodawcy na pi\u015bmie, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, w terminie do 5 dni licz\u0105c od dnia, w kt\u00f3rych nast\u0105pi\u0142 taki fakt lub zdarzenie.<\/li>
        3. Zmiana Harmonogramu jest mo\u017cliwa w nast\u0119puj\u0105cych przypadkach:
          a. Zleceniodawca powierzy Podwykonawcy do wykonania Prace Dodatkowe lub Roboty Zamienne;
          b. Podwykonawca przed\u0142o\u017cy, z uzasadnionych wzgl\u0119d\u00f3w i zgodnie z terminami, o jakich mowa w ust. 3
          c. wyst\u0105pi konieczno\u015b\u0107 zmiany kolejno\u015bci wykonywania Prac, o czym Zleceniodawca poinformuje Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej,\u00a0
          <\/span>d. wyst\u0105pi\u0105 uzasadnione okoliczno\u015bci skutkuj\u0105ce konieczno\u015bci\u0105 przyspieszenia prac, o czym Zleceniodawca poinformuje Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej,\u00a0
          <\/span>e. zajdzie konieczno\u015b\u0107 zawieszenia wykonania Prac, o czym Zleceniodawca poinformuje Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej,
          f. <\/span>wyst\u0105pienia Si\u0142y Wy\u017cszej;
          g. <\/span>wstrzymania realizacji Prac na podstawie decyzji wydanych przez w\u0142a\u015bciwe organy administracji, o ile wydanie takich decyzji nie nast\u0105pi\u0142o z przyczyn, za kt\u00f3re Podwykonawca ponosi odpowiedzialno\u015b\u0107;
          h. <\/span>wstrzymania realizacji Prac przez Generalnego Wykonawc\u0119 lub Inwestora, z przyczyn niezale\u017cnych od Podwykonawcy;\u00a0
          <\/span>i. wyst\u0105pienia innych przeszk\u00f3d niezale\u017cnych od Podwykonawcy, przy czym brak kadry, brak \u015brodk\u00f3w finansowych i materia\u0142\u00f3w, problemy ze sprz\u0119tem nie stanowi\u0105 okoliczno\u015bci niezale\u017cnej od Podwykonawcy.<\/li>
        4. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do przedstawienia zaktualizowanego Harmonogramu niezw\u0142ocznie po stwierdzeniu przez Podwykonawc\u0119, \u017ce obowi\u0105zuj\u0105cy Harmonogram jest nieaktualny lub mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 nieaktualny z przyczyn, o jakich mowa w niniejszym \u00a7, nie p\u00f3\u017aniej jednak ni\u017c w terminie 5 (pi\u0119\u0107) dni od wyst\u0105pienia zdarzenia wywo\u0142uj\u0105cego konieczno\u015b\u0107 aktualizacji. Aktualizacja Harmonogramu staje si\u0119 skuteczna wy\u0142\u0105cznie po akceptacji zaktualizowanego Harmonogramu przez Zleceniodawc\u0119 w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.\u00a0<\/span><\/li>
        5. Je\u017celi Zleceniodawca stwierdzi zagro\u017cenie dochowania termin\u00f3w ustalonych w Zleceniu i\/lub w Harmonogramie, ma prawo wezwa\u0107 Podwykonawc\u0119 do wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkuj\u0105cych przyspieszeniem i zintensyfikowaniem wykonania Prac, w szczeg\u00f3lno\u015bci wprowadzenie wi\u0119kszych zasob\u00f3w ludzkich, dwuzmianowego lub trzyzmianowego systemu pracy, wi\u0119kszej ilo\u015bci si\u0142 i \u015brodk\u00f3w niezb\u0119dnych do zachowania termin\u00f3w ustalonych w Zleceniu i\/lub w Harmonogramie, o czym Zleceniodawca powiadomi Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.<\/li>
        6. Zleceniodawca posiada uprawnienie do wstrzymania lub zawieszenia wykonania Prac, o czym powiadomi Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, wskazuj\u0105c okres wstrzymania lub zawieszenia. Po up\u0142ywie tego okresu Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do niezw\u0142ocznego wznowienia wykonania Prac. W okresie zawieszenia lub wstrzymania wykonania Prac, Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do nale\u017cytego zabezpieczenia Rob\u00f3t, materia\u0142\u00f3w, sprz\u0119tu itd. znajduj\u0105cych si\u0119 na Placu Budowy, za co ponosi odpowiedzialno\u015b\u0107.<\/li>
        7. W przypadku wstrzymania b\u0105d\u017a rezygnacji przez Inwestora b\u0105d\u017a Generalnego Wykonawc\u0119 z realizacji Inwestycji b\u0105d\u017a Prac w ca\u0142o\u015bci b\u0105d\u017a w cz\u0119\u015bci obejmuj\u0105cej Prace Podwykonawcy, z przyczyn niezale\u017cnych od Podwykonawcy, Strony uzgodni\u0105 spos\u00f3b post\u0119powania w okresie przestoju, zmian\u0119 termin\u00f3w realizacji Prac lub warunki rozwi\u0105zania Zlecenia i rozliczenia wykonanych Prac, o ile dalsza ich realizacja nie b\u0119dzie mo\u017cliwa.<\/li>
        8. Podwykonawcy nie przys\u0142uguj\u0105 \u017cadne roszczenia w zwi\u0105zku ze zmian\u0105 Harmonogramu, wstrzymaniem lub zawieszeniem wykonania Prac, o kt\u00f3rych mowa w niniejszym \u00a7.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t
          \n\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t

          \u00a0\u00a7 5
          WYNAGRODZENIE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t
          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
          1. Za prawid\u0142owe wykonanie Prac Zleceniodawca zap\u0142aci Podwykonawcy wynagrodzenie, kt\u00f3rego charakter oraz spos\u00f3b wyliczenia ka\u017cdorazowo okre\u015bla Zlecenie (\u201eWynagrodzenie\u201d). Wynagrodzenie mo\u017ce mie\u0107 charakter rycza\u0142towy b\u0105d\u017a obmiarowy.\u00a0<\/span><\/li>
          2. 2. O ile Zlecenie nie stanowi inaczej, w przypadku Wynagrodzenia rycza\u0142towego obejmuje ono wszelkie koszty niezb\u0119dne do prawid\u0142owego wykonania powierzonych Prac na podstawie Zlecenia, co Podwykonawca zobowi\u0105zany jest przewidzie\u0107 i oszacowa\u0107. W szczeg\u00f3lno\u015bci obejmuje ono materia\u0142y, c\u0142a, mar\u017ce, narzuty, podatki, urz\u0105dzania, transporty, roz\u0142adunki, najem sprz\u0119tu, koszt zakupu akcesori\u00f3w niezb\u0119dnych do wykonania Zlecenia [m.i<\/i>n. wierte\u0142, ko\u0144c\u00f3wek itp.] <\/i>i inne czynno\u015bci i koszty niezb\u0119dne do wykonania Prac. Podwykonawca o\u015bwiadcza przy tym, i\u017c otrzyma\u0142 wszelki dane, informacje i dokumenty niezb\u0119dne do odpowiedniego oszacowania wysoko\u015bci wynagrodzenia rycza\u0142towego. Wszelkie niedoszacowania obci\u0105\u017caj\u0105 Podwykonawc\u0119. Wy\u0142\u0105czona jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 podwy\u017cszenia wynagrodzenia o charakterze rycza\u0142towym na podstawie art. 3571 lub art. 632 \u00a72 kodeksu cywilnego. Podwykonawca o\u015bwiadcza przy tym, i\u017c otrzyma\u0142 wszelki dane, informacje i dokumenty niezb\u0119dne do odpowiedniego oszacowania wysoko\u015bci wynagrodzenia rycza\u0142towego. Wszelkie niedoszacowania obci\u0105\u017caj\u0105 Podwykonawc\u0119. Wy\u0142\u0105czona jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 podwy\u017cszenia wynagrodzenia o charakterze rycza\u0142towym na podstawie art. 3571 lub art. 632 \u00a72 kodeksu cywilnego.\u00a0<\/span><\/li>
          3. Za prawid\u0142owe wykonanie Prac Strony uznaj\u0105 nie tylko prawid\u0142owe zako\u0144czenie wykonania Rob\u00f3t, co zostanie potwierdzone w zaakceptowanym przez Zleceniodawc\u0119 protokole odbioru ko\u0144cowego, lecz r\u00f3wnie\u017c aktywne uczestnictwo Podwykonawcy w naradach po zg\u0142oszeniu takiego \u017c\u0105dania przez Zleceniodawc\u0119, prawid\u0142ow\u0105 i terminow\u0105 dostaw\u0119 sprz\u0119tu, materia\u0142\u00f3w\/urz\u0105dze\u0144, przeniesienie praw autorskich, udzielenie r\u0119kojmi i\/lub gwarancji, wykonanie dokumentacji (o ile stanowi to zakres Prac).\u00a0<\/span><\/li>
          4. W przypadku Wynagrodzenia o charakterze obmiarowym, b\u0119dzie ono obliczane na podstawie wskazanych w Zleceniu i\/lub w za\u0142\u0105cznikach do Zlecenia cen jednostkowych i zaakceptowanego przez Zleceniodawc\u0119 obmiaru faktycznie wykonanych Prac, co Strony ka\u017cdorazowo potwierdz\u0105 w obustronnie podpisywanych protoko\u0142ach rzeczowo-finansowych sporz\u0105dzanych w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.\u00a0<\/span><\/li>
          5. Wysoko\u015b\u0107 Wynagrodzenia nie podlega waloryzacji.\u00a0<\/span><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t
            \n\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t

            \u00a0\u00a7 6
            ROZLICZENIA I P\u0141ATNO\u015aCI<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

            1. Wynagrodzenie p\u0142atne b\u0119dzie przez Zleceniodawc\u0119 na podstawie prawid\u0142owo wystawionych i dor\u0119czonych faktur VAT (cz\u0119\u015bciowych i\/lub faktury ko\u0144cowej) wystawianych przez Podwykonawc\u0119 na podstawie zaakceptowanych i podpisanych przez Zleceniodawc\u0119 protoko\u0142\u00f3w rzeczowo-finansowych sporz\u0105dzonych w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, chyba \u017ce Strony w Zleceniu ustali\u0142y inaczej.<\/p><\/li>

            2. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do przedstawienia propozycji przerobu ze wskazaniem procentowego zaawansowania stanowi\u0105cej podstaw\u0119 do sporz\u0105dzenia protoko\u0142u rzeczowo-finansowego do 10 dnia ka\u017cdego miesi\u0105ca kalendarzowego.<\/p><\/li>

            3. Podstaw\u0105 do wystawienia prawid\u0142owej faktury VAT jest akceptacja przez Zleceniodawc\u0119 oraz podpisanie przez Zleceniodawc\u0119 sporz\u0105dzonego przez niego protoko\u0142u rzeczowo-finansowego obejmuj\u0105cego wykonane w danym okresie rozliczeniowym b\u0119d\u0105cym miesi\u0105cem kalendarzowym Prace, chyba \u017ce Strony postanowi\u0142y inaczej w Zleceniu. Protok\u00f3\u0142 rzeczowo-finansowy stanowi obligatoryjny za\u0142\u0105cznik do faktury VAT.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

            4. Prawid\u0142owo wystawiona faktura VAT obejmuje kwot\u0119 wynikaj\u0105c\u0105 z protoko\u0142u przerobowego, zaakceptowanego i podpisanego przez Zleceniodawc\u0119 oraz zastrze\u017cenie o zakazie dokonywania cesji przez Podwykonawc\u0119 nale\u017cno\u015bci obj\u0119tej t\u0105 faktur\u0105. Faktura wystawiona nieprawid\u0142owo b\u0105d\u017a nie zawieraj\u0105ca element\u00f3w wymaganych przez powszechnie obowi\u0105zuj\u0105ce przepisy prawa i\/lub niniejsze OWZ, w szczeg\u00f3lno\u015bci nie zawieraj\u0105ca wymaganych za\u0142\u0105cznik\u00f3w nie rodzi obowi\u0105zku zap\u0142aty po stronie Zleceniodawcy i zostanie zwr\u00f3cona Podwykonawcy bez ksi\u0119gowania.<\/p><\/li>

            5. Akceptacja i podpisanie przez Zleceniodawc\u0119 protoko\u0142u rzeczowo-finansowego za dany okres rozliczeniowy nie stanowi potwierdzenia jako\u015bci wykonanych Prac. Potwierdzenie jako\u015bci wykonania Prac nast\u0119puje wy\u0142\u0105cznie w ramach Odbioru Ko\u0144cowego, zgodnie z postanowieniami niniejszych OWZ. Zap\u0142ata nale\u017cno\u015bci udokumentowanej faktur\u0105 VAT nie oznacza potwierdzenia prawid\u0142owo\u015bci i terminowo\u015bci wykonanych przez Podwykonawc\u0119 Prac.<\/p><\/li>

            6. Strony wyra\u017caj\u0105 zgod\u0119 na wystawianie i przesy\u0142anie faktur w formie elektronicznej, co nie zwalnia Podwykonawcy z obowi\u0105zku przed\u0142o\u017cenia wszystkich wymaganych Zleceniem i OWZ dokument\u00f3w.<\/p><\/li>

            7. Wynagrodzenie b\u0119dzie p\u0142atne przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze VAT, przy czym rachunek ten musi by\u0107 ujawniony na tzw. Bia\u0142ej Li\u015bcie Podatnik\u00f3w VAT. Brak ujawnienia rachunku bankowego wskazanego na fakturze VAT na Bia\u0142ej Li\u015bcie Podatnik\u00f3w VAT uprawnia Zleceniodawc\u0119 do wstrzymania p\u0142atno\u015bci nale\u017cno\u015bci udokumentowanej tak\u0105 faktur\u0105 do chwili ujawnienia tego rachunku bankowego w tym rejestrze. Podwykonawca zobowi\u0105zuje si\u0119 zwolni\u0107 Zleceniodawc\u0119 z wszelkiej odpowiedzialno\u015bci, w tym wobec organ\u00f3w w zwi\u0105zku z niemo\u017cno\u015bci\u0105 zaliczenia dokonanej p\u0142atno\u015bci do koszt\u00f3w uzyskania przychod\u00f3w.<\/p><\/li>

            8. Je\u015bli Strony nie postanowi\u0142y inaczej w Zleceniu, termin p\u0142atno\u015bci Wynagrodzenia udokumentowanego faktur\u0105 VAT wynosi 30 dni od dnia skutecznego dor\u0119czenia Zleceniodawcy prawid\u0142owo wystawionej faktury VAT z wszelkimi niezb\u0119dnymi i wymaganymi w niniejszych OWZ za\u0142\u0105cznikami i dokumentami.<\/p><\/li>

            9. Strony o\u015bwiadczaj\u0105, \u017ce wy\u0142\u0105czaj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaliczenia przez Podwykonawc\u0119 p\u0142atno\u015bci dokonywanych przez Zleceniodawc\u0119, na poczet nale\u017cno\u015bci najdawniej wymagalnej lub nale\u017cno\u015bci ubocznej (odsetek). P\u0142atno\u015bci dokonywane przez Zleceniodawc\u0119 b\u0119d\u0105 zaliczane przez Podwykonawc\u0119 zgodnie z tytu\u0142em p\u0142atno\u015bci wpisanym w tre\u015bci przelewu, na co Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119.<\/p><\/li>

            10. W przypadku korzystania przez Podwykonawc\u0119 z us\u0142ug innych podmiot\u00f3w (podwykonawc\u00f3w, dostawc\u00f3w itd.), na \u017c\u0105danie Zleceniodawcy Podwykonawca zobowi\u0105zany jest przed\u0142o\u017cy\u0107 do ka\u017cdej faktury VAT pisemne o\u015bwiadczenie wszystkich podmiot\u00f3w, z us\u0142ug kt\u00f3rych korzysta, o braku zaleg\u0142o\u015bci Podwykonawcy w zap\u0142acie jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym jeszcze niewymagalnego) ma rzecz takiego podmiotu trzeciego . Brak o\u015bwiadcze\u0144 uprawnia Zleceniodawc\u0119 do wstrzymania p\u0142atno\u015bci wynagrodzenia Podwykonawcy do czasu z\u0142o\u017cenia takich o\u015bwiadcze\u0144.\u00a0<\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

              \n\t\t\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t
              \n\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t

              \u00a0\u00a7 7
              ZACHOWANIE NA TERENIE BUDOWY<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

              1. Podwykonawca zapewnia, i\u017c na Terenie Budowy b\u0119d\u0105 przestrzegane przez Podwykonawc\u0119, jego pracownik\u00f3w i wszelkie inne osoby, kt\u00f3rymi si\u0119 pos\u0142uguje przy, b\u0105d\u017a w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 Zlecenia przepisy obowi\u0105zuj\u0105cego na terenie Inwestycji Regulaminu Budowy, przepisy dotycz\u0105ce bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy (\u201eBHP\u201d), przepisy przeciwpo\u017carowe, a w szczeg\u00f3lno\u015bci postanowienia wszelkich innych regulamin\u00f3w obowi\u0105zuj\u0105cych na Terenie Budowy, planu BIOZ i innych przewidzianych dla Inwestycji.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

              2. W przypadku, gdy Teren Budowy znajduje si\u0119 w cz\u0119\u015bci b\u0105d\u017a w ca\u0142o\u015bci na terenie, na kt\u00f3rym Inwestor prowadzi zak\u0142ad i niezb\u0119dne jest jego utrzymanie \u201ew ruchu\u201d, Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do realizacji Zlecenia z uwzgl\u0119dnieniem mo\u017cliwo\u015bci zapewnienia tzw. ci\u0105g\u0142o\u015bci pracy zak\u0142adu Inwestora, w tym sta\u0142ego dost\u0119pu pracownik\u00f3w Inwestora, dojazdu dla dostaw do zak\u0142adu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecze\u0144stwa pracownik\u00f3w Inwestora, ale te\u017c zapewnienia bezpiecznych warunk\u00f3w pracy pracownik\u00f3w Podwykonawcy na Terenie Budowy.<\/p><\/li>

              3. Podwykonawca zapewnia stosowanie przez wszystkich pracownik\u00f3w i personel Podwykonawcy, spe\u0142niaj\u0105c\u0105 wymagania obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w, wytycznych Inwestora i norm odzie\u017c robocz\u0105, ochronn\u0105, obuwie robocze oraz \u015brodki ochrony osobistej wymagane przy realizacji okre\u015blonych rodzaj\u00f3w Prac.<\/p><\/li>

              4. Podwykonawca zapewnia, aby wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy i personel, przebywaj\u0105cy na Terenie budowy korzystali z przekazanych przez Zleceniodawc\u0119 kamizelek ostrzegawczych opatrzonych logiem Zleceniodawcy, odpowiedniego obuwia roboczego i innych \u015brodk\u00f3w ochrony indywidualnej, uznanych na Terenie budowy za obowi\u0105zuj\u0105ce dla wszystkich uczestnik\u00f3w.<\/p><\/li>

              5. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do prowadzenia ewidencji wszystkich substancji niebezpiecznych, wwo\u017conych na Teren Budowy w ramach prowadzonych przez niego prac, a ich wwiezienie poprzedzone b\u0119dzie wcze\u015bniejszym, pisemnym uzgodnieniem ze Zleceniodawc\u0105, Generalnym Wykonawc\u0105 i\/lub Inwestorem. W przypadku u\u017cywania substancji niebezpiecznych (substancji i preparat\u00f3w chemicznych) Podwykonawca jest zobowi\u0105zany do przechowywania ich w miejscach zabezpieczonych przed dost\u0119pem os\u00f3b postronnych, we w\u0142a\u015bciwych oznaczonych pojemnikach, posiadania kart charakterystyk tych substancji, zabezpieczenia miejsc ich przechowywania przed ewentualnym wyciekiem oraz przygotowania \u015brodk\u00f3w do usuni\u0119cia skutk\u00f3w ewentualnego wycieku. Koszt utylizacji materia\u0142\u00f3w wliczony jest w wynagrodzenie Podwykonawcy.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

              6. Na Terenie budowy obowi\u0105zuje ca\u0142kowity zakaz spo\u017cywania i bycia pod wp\u0142ywem alkoholu oraz innych \u015brodk\u00f3w, w tym \u015brodk\u00f3w psychoaktywnych. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do usuni\u0119cia z Terenu Budowy ka\u017cdej osoby ze swojego zespo\u0142u b\u0119d\u0105cej w stanie wskazuj\u0105cych na spo\u017cycie alkoholu lub innych \u015brodk\u00f3w psychoaktywnych Zleceniodawca ma uprawnienie do obci\u0105\u017cenia Podwykonawcy kar\u0105 umown\u0105 w wysoko\u015bci PLN 5.000,00 (tysi\u0105c z\u0142otych) za ka\u017cdy tak stwierdzony przypadek.<\/p><\/li>

              7. Podwykonawca zobowi\u0105zuje si\u0119 do utrzymywania miejsca wykonywania Prac oraz dr\u00f3g dost\u0119powych (dojazdowych) przylegaj\u0105cych do miejsca wykonywania Prac w nale\u017cytym stanie umo\u017cliwiaj\u0105cym swobodny dost\u0119p do wykonywanych Prac, z poszanowaniem obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w BHP.<\/p><\/li>

              8. Po zako\u0144czeniu Prac Podwykonawca zobowi\u0105zany jest utrzyma\u0107 nale\u017cyty porz\u0105dek w miejscu prowadzenia Prac na Terenie Budowy, w przeciwnym razie Zleceniodawca obci\u0105\u017cy go kosztami zwi\u0105zanymi z jego uporz\u0105dkowaniem.<\/p><\/li>

              9. Podwykonawca o\u015bwiadcza, \u017ce wszystkie os\u00f3b jakimi pos\u0142uguje si\u0119 przy realizacji Zlecenia posiadaj\u0105 niezb\u0119dne do\u015bwiadczenie i odby\u0142y stosowne i wymagane szkolenia, w tym szkolenia BHP.<\/p><\/li>

              10. Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119 na przeprowadzanie przez Zleceniodawc\u0119 i\/lub s\u0142u\u017cby BHP czynno\u015bci sprawdzaj\u0105cych w stosunku do pracownik\u00f3w oraz innych os\u00f3b wykonuj\u0105cych \u015bwiadczenia na rzecz Podwykonawcy, w tym w zakresie badania alkomatem i\/lub przestrzegania zasad bezpiecze\u0144stwem. Podwykonawca o\u015bwiadcza, i\u017c zgod\u0119 tak\u0105 wyrazili b\u0105d\u017a wyra\u017c\u0105 wszyscy jego pracownicy i osoby \u015bwiadcz\u0105ce dla niego us\u0142ugi, a przebywaj\u0105ce na Terenie Budowy .<\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                \n\t\t\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t\t
                \n\t\t\t
                \n\t\t\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t\t

                \u00a0\u00a7 8
                UDZIA\u0141 W KOSZTACH BUDOWY<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                1. Zlecenie mo\u017ce okre\u015bla\u0107 udzia\u0142 Podwykonawcy w pokrywaniu koszt\u00f3w realizacji Inwestycji w tym z tytu\u0142u poboru wody, energii elektrycznej, u\u017cytkowania sanitariat\u00f3w, ochrony mienia powierzonego do ochrony, korzystanie z kontener\u00f3w socjalnych itp., kt\u00f3ry ustala si\u0119 w oparciu o okre\u015blony w Zleceniu procent Wynagrodzenia netto. Zleceniodawca uprawniony jest do dokonania potr\u0105cenia nale\u017cno\u015bci odpowiadaj\u0105cej wskazanemu w Zleceniu procentowi z tego tytu\u0142u z ka\u017cdej cz\u0119\u015bci Wynagrodzenia udokumentowanego prawid\u0142owo wystawion\u0105 przez Podwykonawc\u0119 faktur\u0105 VAT.<\/p><\/li>

                2. W przypadku, gdy zakres Zlecenia wi\u0105\u017ce si\u0119 z powstawaniem odpad\u00f3w, Podwykonawca przyjmuje na siebie obowi\u0105zki wytw\u00f3rcy odpad\u00f3w i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami. W szczeg\u00f3lno\u015bci Podwykonawca b\u0119dzie na bie\u017c\u0105co monitorowa\u0142 i niezw\u0142ocznie usuwa\u0142 tj. wywozi\u0142 odpady z Placu Budowy oraz teren\u00f3w do niego przyleg\u0142ych. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do przed\u0142o\u017cenia na \u017c\u0105danie Zleceniodawcy dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych prawid\u0142owe usuwanie odpad\u00f3w, w szczeg\u00f3lno\u015bci karty odpad\u00f3w. Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do przestrzegania wszystkich przepis\u00f3w o ochronie \u015brodowiska podczas realizacji Zlecenia. W przypadku korzystania z kontener\u00f3w na odpady podstawionych przez Zleceniodawc\u0119 b\u0105d\u017a Generalnego Wykonawc\u0119, Podwykonawca zostanie obci\u0105\u017cony kosztami z tego tytu\u0142u w wysoko\u015bci okre\u015blonej w Zleceniu.<\/p><\/li>

                3. Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119 na potr\u0105cenie odpowiednio ustalonej i obliczonej kwoty koszt\u00f3w zwi\u0105zanych z udzia\u0142em w kosztach budowy, kosztami korzystania z kontener\u00f3w socjalnych i\/lub kosztami kontener\u00f3w na \u015bmieci z nale\u017cnym mu Wynagrodzeniem.\u00a0<\/span><\/p>

                  \u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                  \n\t\t\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t
                  \n\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t

                  \u00a0\u00a7 9
                  MATERIA\u0141Y, SPRZ\u0118T<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t
                  \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                  1. Zlecenie realizowane jest w oparciu o materia\u0142y dostarczone przez Zleceniodawc\u0119, chyba \u017ce Strony wyra\u017anie postanowi\u0142y inaczej w Zleceniu. Je\u015bli na potrzeby wykonania Rob\u00f3t Zleceniodawca dostarczy\u0142 materia\u0142y i\/lub sprz\u0119t i\/lub urz\u0105dzenia, pozostaj\u0105 one w\u0142asno\u015bci\u0105 Zleceniodawcy.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                  2. O ile Podwykonawca dostarcza materia\u0142y, urz\u0105dzenia, elementy do wbudowania w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 Zlecenia zapewnia, i\u017c b\u0119d\u0105 one fabrycznie nowe, b\u0119d\u0105 posiada\u0107 wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczaj\u0105ce je do obrotu i stosowania na terenie kraju takie jak: certyfikaty, deklaracje w\u0142asno\u015bci u\u017cytkowych, aprobaty techniczne, atesty, itp., jak r\u00f3wnie\u017c \u017ce b\u0119d\u0105 odpowiada\u0107 wymaganiom okre\u015blonym w Dokumentacji Technicznej. Podwykonawca, na ka\u017cde \u017c\u0105danie Zleceniodawcy, zobowi\u0105zany jest do przedstawienia dokument\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa a zdaniu poprzedzaj\u0105cym. Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119 na przeprowadzanie kontroli jako\u015bci wykorzystywanych materia\u0142\u00f3w, urz\u0105dze\u0144 i\/lub element\u00f3w.<\/p><\/li>

                  3. Urz\u0105dzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy Pracach powinny odpowiada\u0107 og\u00f3lnie przyj\u0119tym wymaganiom co do ich jako\u015bci, wytrzyma\u0142o\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa u\u017cytkowania. Maszyny, urz\u0105dzenia i sprz\u0119t zmechanizowany u\u017cywane na budowie powinny mie\u0107 zachowane nale\u017cyte parametry techniczne. \u015arodki i urz\u0105dzenia transportowe powinny by\u0107 odpowiednio przystosowane do transportu materia\u0142\u00f3w, element\u00f3w konstrukcji, urz\u0105dze\u0144 itp. niezb\u0119dnych do wykonywania danego rodzaju Prac.<\/p><\/li>

                  4. Wszystkie maszyny i urz\u0105dzenia oraz infrastruktura techniczna wykorzystywane w ramach Prac musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 wymagania zawarte w odpowiednich Europejskich Dyrektywach Nowego Podej\u015bcia (lub w polskich ustawach i rozporz\u0105dzeniach, wdra\u017caj\u0105cych te Dyrektywy na terenie Polski), posiada\u0107 zgodne z przepisami deklaracje zgodno\u015bci i by\u0107 trwale oznakowane znakiem CE.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                  5. Je\u017celi materia\u0142y, urz\u0105dzenia, elementy wyposa\u017cenia, sprz\u0119t itp. b\u0119d\u0105 dostarczane przez Zleceniodawc\u0119, Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do prawid\u0142owego i racjonalnego ich wykorzystania. W ka\u017cdym przypadku uszkodzenia, zniszczenia, niewykorzystywania mimo przekazania do dyspozycji, Podwykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do zap\u0142aty na rzecz Zleceniodawcy odszkodowania z tego tytu\u0142u w terminie 5 (pi\u0119ciu) dni roboczych od daty przedstawienia na pi\u015bmie wykazu\/listy szk\u00f3d\/zniszcze\u0144\/zakresy niewykorzystanych materia\u0142\u00f3w. Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119 na dokonanie przez Zleceniodawc\u0119 potr\u0105cenia nale\u017cnego mu odszkodowania z kwot\u0105 przys\u0142uguj\u0105cego Podwykonawcy Wynagrodzenia.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                    \n\t\t\t\t\t\t
                    \n\t\t\t\t\t
                    \n\t\t\t
                    \n\t\t\t\t\t\t
                    \n\t\t\t\t
                    \n\t\t\t\t\t

                    \u00a0\u00a7 10
                    WYKONAWSTWO ZAST\u0118PCZE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                    \n\t\t\t\t
                    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                    1. W przypadku, gdy Podwykonawca b\u0119dzie realizowa\u0142 Prace w spos\u00f3b wadliwy, sprzeczny ze Zleceniem i\/lub niniejszymi OWZ, jak r\u00f3wnie\u017c w spos\u00f3b nieterminowy tj. b\u0119dzie op\u00f3\u017ania\u0142 si\u0119 z realizacj\u0105 Prac w odniesieniu od ustalonych w Zleceniu i\/lub Harmonogramie termin\u00f3w wykonania Prac (w tym termin\u00f3w po\u015brednich), Zleceniodawca mo\u017ce wezwa\u0107 go do zmiany sposobu wykonania Prac lub przyspieszenia ich realizacji wyznaczaj\u0105c Podwykonawcy stosowny termin. Po bezskutecznym up\u0142ywie wskazanego terminu Zleceniodawca uprawniony jest do powierzenia dalszego wykonania Prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczno\u015bci uzyskiwania uprzedniej zgody s\u0105du.<\/p><\/li>

                    2. W ka\u017cdym przypadku, gdy Podwykonawca b\u0119dzie pozostawa\u0142 w op\u00f3\u017anieniu z usuni\u0119ciem jakichkolwiek Wad stwierdzonych w wykonanych na podstawie Zlecenia Pracach, w szczeg\u00f3lno\u015bci ujawnionych w toku Odbioru Wst\u0119pnego, Odbioru Ko\u0144cowego, jak r\u00f3wnie\u017c w okresie r\u0119kojmi i\/lub udzielonej gwarancji, Zleceniodawca mo\u017ce wezwa\u0107 go do zmiany sposobu wykonania Prac lub przyspieszenia ich realizacji wyznaczaj\u0105c Podwykonawcy stosowny termin. Po bezskutecznym up\u0142ywie wskazanego terminu Zleceniodawca uprawniony jest do powierzenia dalszego wykonania Prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczno\u015bci uzyskiwania uprzedniej zgody s\u0105du.<\/p><\/li>

                    3. W ka\u017cdym przypadku, gdy Podwykonawca nie b\u0119dzie wykonywa\u0142, b\u0119dzie wykonywa\u0142 nienale\u017cycie lub b\u0119dzie op\u00f3\u017ania\u0142 si\u0119 w wykonaniu pozosta\u0142ych obowi\u0105zk\u00f3w wynikaj\u0105cych ze Zlecenia i\/lub niniejszych OWZ (w szczeg\u00f3lno\u015bci takich obowi\u0105zk\u00f3w jak: nale\u017cyte zabezpieczenie Placu Budowy, wyw\u00f3z odpad\u00f3w, utrzymanie porz\u0105dku itp.) Zleceniodawca mo\u017ce wezwa\u0107 go do zmiany sposobu wykonania Prac lub przyspieszenia ich realizacji wyznaczaj\u0105c Podwykonawcy stosowny termin. Po bezskutecznym up\u0142ywie wskazanego terminu Zleceniodawca uprawniony jest do powierzenia dalszego wykonania Prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczno\u015bci uzyskiwania uprzedniej zgody s\u0105du.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                    4. Koszty wykonawstwa zast\u0119pczego mog\u0105 zosta\u0107 potr\u0105cone z przys\u0142uguj\u0105cym Podwykonawcy Wynagrodzeniem za dotychczas wykonane Prace, na co Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119. O dokonanym potr\u0105ceniu Zleceniodawca zawiadomi Podwykonawc\u0119 w formie pisemnej lub w formie dokumentowej. Skorzystanie z wykonawstwa zast\u0119pczego nie pozbawia Zleceniodawcy uprawnienia do \u017c\u0105dania od Podwykonawcy kar umownych i\/lub mo\u017cliwo\u015bci \u017c\u0105dania od Podwykonawcy zap\u0142aty odszkodowania na zasadach og\u00f3lnych, w szczeg\u00f3lno\u015bci odszkodowania przewy\u017cszaj\u0105cego zastrze\u017cone na ten wypadek kary umowne.<\/p><\/li>

                    5. W przypadku powierzenia Prac zgodnie z ust. 1-4 niniejszego \u00a7 innemu podmiotowi, Wynagrodzenie Podwykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone o poniesione przez Zleceniodawc\u0119 koszty wykonania tych Prac w jego zast\u0119pstwie, z zachowaniem uprawnienia do odst\u0105pienia od Zlecenia zgodnie z \u00a715 OWZ.<\/p><\/li>

                    6. W sytuacjach opisanych w niniejszym \u00a7 wszelkie materia\u0142y, elementy, urz\u0105dzenia i sprz\u0119t dostarczone przez Zleceniodawc\u0119 do realizacji Zlecenia, a nie wykorzystane do realizacji Zlecenia przez Podwykonawc\u0119, podlegaj\u0105 natychmiastowemu zwrotowi. W razie gdyby zwrot powierzonych materia\u0142\u00f3w\/urz\u0105dze\u0144 nie by\u0142 mo\u017cliwy z przyczyn le\u017c\u0105cych po stronie Podwykonawcy, w tym z powodu niew\u0142a\u015bciwego zabezpieczenia, nadmiernego zu\u017cycia itd., Zleceniodawca obci\u0105\u017cy Podwykonawc\u0119 kosztami zwi\u0105zanymi z zakupem brakuj\u0105cych materia\u0142\u00f3w, urz\u0105dze\u0144 i\/lub sprz\u0119t\u00f3w, na co Podwykonawca wyra\u017ca zgod\u0119. Koszty te zostan\u0105 zap\u0142acone w terminie 5 (pi\u0119ciu) dni od daty poinformowania go przez Zleceniodawc\u0119 o ich wyst\u0105pieniu. Podwykonawca wyra\u017ca r\u00f3wnie\u017c zgod\u0119 na dokonanie potr\u0105cenia takich koszt\u00f3w z nale\u017cnym mu Wynagrodzeniem za dotychczas wykonane Prace.\u00a0<\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                      \n\t\t\t\t\t\t
                      \n\t\t\t\t\t
                      \n\t\t\t
                      \n\t\t\t\t\t\t
                      \n\t\t\t\t
                      \n\t\t\t\t\t

                      \u00a0\u00a7 11
                      ODBI\u00d3R PRAC<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                      \n\t\t\t\t
                      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                      1. Stosuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce rodzaje odbior\u00f3w: odbi\u00f3r wst\u0119pny stanowi\u0105cy podstaw\u0119 do sporz\u0105dzenia protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego wykonanego przez Podwykonawc\u0119 zakresu Prac i wystawienia przez Podwykonawc\u0119 faktury ko\u0144cowej VAT (o ile b\u0119dzie mia\u0142o zastosowanie), kt\u00f3re nie stanowi\u0105 odbioru jako\u015bciowego wykonanych Prac (\u201eOdbi\u00f3r Wst\u0119pny<\/strong>\u201d) oraz Odbi\u00f3r Ko\u0144cowy, kt\u00f3ry zostanie przeprowadzony po dokonaniu odbioru ko\u0144cowego Inwestycji przez Inwestora przy udziale Generalnego Wykonawcy i Zleceniodawcy (\u201eOdbi\u00f3r Ko\u0144cowy<\/strong>\u201d).<\/p><\/li>

                      2. O ile w Zleceniu zostanie okre\u015blony obowi\u0105zek dokonania Odbioru Wst\u0119pnego Prac, Zleceniodawca przyst\u0105pi do Odbioru Wst\u0119pnego Prac po pisemnym, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, zg\u0142oszeniu przez Podwykonawc\u0119 gotowo\u015bci do ich odbioru w ramach Odbioru Wst\u0119pnego oraz przekazaniu Zleceniodawcy kompletu dokument\u00f3w, o ile by\u0142 do tego zobowi\u0105zany na podstawie Zlecenia. Strony wsp\u00f3lnie ustal\u0105 dat\u0119 odbycia Odbioru Wst\u0119pnego, kt\u00f3ry nast\u0105pi nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w terminie 14 dni od dnia skutecznego zg\u0142oszenia przez Podwykonawc\u0119 gotowo\u015bci zgodnie ze zdaniem poprzedzaj\u0105cym.<\/p><\/li>

                      3. W przypadku op\u00f3\u017anienia Podwykonawcy w przyst\u0105pieniu do czynno\u015bci odbiorowych w terminie, o jakim mowa w z ust. 2 niniejszego \u00a7, Zleceniodawca uprawniony jest do sporz\u0105dzenia jednostronnego protoko\u0142u odbioru i oceny wykonanych Prac, wed\u0142ug swojego uznania.<\/p><\/li>

                      4. Stwierdzenie w czynno\u015bciach Odbioru Wst\u0119pnego Wad Nieistotnych nie wyklucza podpisania przez Zleceniodawc\u0119 protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego wykonanego przez Podwykonawc\u0119 zakresu Prac, Podwykonawca zobowi\u0105zany jest jednak do ich niezw\u0142ocznego usuni\u0119cia, nie p\u00f3\u017aniej jednak ni\u017c w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego wykonanego zakresu Prac. W przypadku op\u00f3\u017anienia w realizacji obowi\u0105zku usuni\u0119cia Wad Nieistotnych wykonanych Prac, Zleceniodawca zachowuje uprawnienie, o jakim mowa w \u00a710 ust. 2 OWZ, co nie wyklucza mo\u017cliwo\u015bci zaspokojenia swoich roszcze\u0144 z kwoty zabezpieczenia (Kaucji), naliczenia przez Zleceniodawc\u0119 kar umownych zgodnie z postanowieniami OWZ i\/lub dochodzenia odszkodowania na zasadach og\u00f3lnych.<\/p><\/li>

                      5. Zleceniodawca ma prawo odm\u00f3wi\u0107 dokonania Odbioru Wst\u0119pnego wy\u0142\u0105cznie w przypadku stwierdzenia Wad Istotnych wykonanych Prac. W takiej sytuacji w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty stwierdzenia Wad Istotnych, Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do ich usuni\u0119cia. W przypadku op\u00f3\u017anienia w realizacji obowi\u0105zku usuni\u0119cia Wad Istotnych wykonanych Prac, Zleceniodawca zachowuje uprawnienie, o jakim mowa w \u00a710 ust. 2 OWZ, co nie wyklucza mo\u017cliwo\u015bci zaspokojenia swoich roszcze\u0144 z kwoty zabezpieczenia (kaucji), naliczenia przez Zleceniodawc\u0119 kar umownych zgodnie z postanowieniami OWZ i\/lub dochodzenia odszkodowania na zasadach og\u00f3lnych.<\/p><\/li>

                      6. Podpisanie protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego wykonanego przez Podwykonawc\u0119 zakresu Prac nie stanowi potwierdzenia prawid\u0142owo\u015bci wykonanych Prac pod k\u0105tem jako\u015bciowym oraz potwierdzenia ich zgodno\u015bci z Dokumentacj\u0105 techniczn\u0105. Podpisanie protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego nie rozpoczyna r\u00f3wnie\u017c biegu r\u0119kojmi, ani udzielonej przez Podwykonawc\u0119 gwarancji na wykonane prace. Data podpisania protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego wykonanego Zakresu Prac stanowi dzie\u0144 zako\u0144czenia realizacji Zlecenia, z zastrze\u017ceniem wpisanych do tego protoko\u0142u uwag i termin\u00f3w usuni\u0119cia stwierdzonych w nich Wad lub usterek.<\/span><\/p><\/li>

                      7. Ostateczna akceptacja Prac wykonanych przez Podwykonawc\u0119 nast\u0119puje w ramach Odbioru Ko\u0144cowego, w drodze podpisania przez Zleceniodawc\u0119 (przy udziale Inwestora i\/lub Generalnego Wykonawcy) protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego Inwestycji. O terminie Odbioru Ko\u0144cowego i konieczno\u015bci udzia\u0142u Podwykonawcy Zleceniodawca powiadomi Podwykonawc\u0119 z nale\u017cytym wyprzedzeniem nie kr\u00f3tszym ni\u017c 3 dni robocze poprzedzaj\u0105cych dat\u0119 Odbioru Ko\u0144cowego. Brak uczestnictwa Podwykonawcy w Odbiorze Ko\u0144cowym nie stanowi przeszkody do podpisania protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego Inwestycji.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                      8. Do czasu wydania przez Inwestora protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego Inwestycji lub innego r\u00f3wnowa\u017cnego dokumentu po\u015bwiadczaj\u0105cego zako\u0144czenie jej realizacji, podpisany przez Strony protok\u00f3\u0142 odbioru ko\u0144cowego wykonanego zakresu Prac b\u0119dzie uznany za warunkowy i nieostateczny. Je\u017celi Zleceniodawca, w terminie 14 dni od wydania przez Inwestora protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego Inwestycji lub innego r\u00f3wnowa\u017cnego dokumentu po\u015bwiadczaj\u0105cego zako\u0144czenie jej realizacji nie powiadomi Podwykonawcy o zg\u0142oszonych w tym protokole Wadach i zastrze\u017ceniach do Prac, w szczeg\u00f3lno\u015bci Wadach Nieistotnych i\/lub Wadach Istotnych, podpisany protok\u00f3\u0142 odbioru ko\u0144cowego Inwestycji wraz z protoko\u0142em odbioru ko\u0144cowego wykonanego zakresu Prac uznaje si\u0119 z up\u0142ywem powy\u017cszego terminu za ostateczny. Powy\u017cszy skutek nie nast\u0105pi je\u017celi wskazane w protokole odbioru ko\u0144cowego (Wady Istotne i\/lub Wady Nieistotne) dotycz\u0105ce powierzonego na podstawie Zlecenia zakresu Prac nie zosta\u0142y usuni\u0119te lub nie wykonano wskazanych tam zalece\u0144.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                      9. Data podpisania protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego Inwestycji stanowi dat\u0119 rozpocz\u0119cia biegu okresu r\u0119kojmi i\/lub udzielonej przez Podwykonawc\u0119 gwarancji jako\u015bci na wykonane na podstawie Zlecenia Prace.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                        \n\t\t\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t\t
                        \n\t\t\t
                        \n\t\t\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t\t

                        \u00a0\u00a7 12
                        ZABEZPIECZENIE NALE\u017bYTEGO WYKONANIA ZLECENIA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                        1. Tytu\u0142em zabezpieczenia nale\u017cytego wykonania Zlecenia oraz usuwania Wad w okresie r\u0119kojmi i\/lub gwarancyjnym, Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do uiszczenia kaucji gwarancyjnej pieni\u0119\u017cnej na konto w skazane przez Zleceniodawc\u0119 (dalej \u201eKaucja\u201d) lub o ile Zlecenie tak stanowi, dostarczenia Zleceniodawcy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (bezwarunkowej, nieodwo\u0142alnej i p\u0142atnej na ka\u017cde \u017c\u0105danie), kt\u00f3rej tre\u015b\u0107 i termin zostanie uprzednio zaakceptowana przez Zleceniodawc\u0119 pisemnie, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.<\/p><\/li>

                        2. Wp\u0142ata Kaucji lub przed\u0142o\u017cenie dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nast\u0105pi w terminie dw\u00f3ch tygodni od podpisania Zlecenia, ale nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w dniu wystawienia pierwszej faktury. W przypadku braku spe\u0142nienia przez Podwykonawc\u0119 obowi\u0105zku ustanowienia zabezpieczania, o kt\u00f3rym mowa w pkt 1 niniejszego \u00a7, Zleceniodawca uprawniony jest do potr\u0105cenia przys\u0142uguj\u0105cej mu wierzytelno\u015bci wobec Podwykonawcy z tytu\u0142 obowi\u0105zku uiszczenia Kaucji z przys\u0142uguj\u0105c\u0105 Podwykonawcy wierzytelno\u015bci\u0105 wobec Zleceniodawcy o zap\u0142at\u0119 cz\u0119\u015bci Wynagrodzenia wynikaj\u0105cej z wystawionej przez Podwykonawc\u0119 faktury. Zatrzymanie przez Zleceniodawc\u0119 kwoty Kaucji z cz\u0119\u015bci Wynagrodzenia b\u0119dzie traktowane jako potr\u0105cenie i nie b\u0119dzie wymaga\u0107 z\u0142o\u017cenia dodatkowego o\u015bwiadczenia woli o potr\u0105ceniu. Strony zgodnie o\u015bwiadczaj\u0105, \u017ce kwota Kucji nie stanowi cz\u0119\u015bci Wynagrodzenia.<\/p><\/li>

                        3. W razie ustalenia, \u017ce zabezpieczenie nale\u017cytego wykonania Zlecenia nast\u0105pi bez konieczno\u015bci wp\u0142acania Kaucji, Zleceniodawca zatrzyma 10% z ka\u017cdej cz\u0119\u015bci Wynagrodzenia netto udokumentowanego wystawion\u0105 przez Podwykonawc\u0119 faktur\u0105 VAT na poczet kaucji (\u201eZatrzymanie\u201d). Pomniejszenie Wynagrodzenia o kwot\u0119 Zatrzymania nast\u0119powa\u0107 b\u0119dzie jednorazowo, je\u015bli Wynagrodzenie za wykonanie Prace udokumentowane zostanie jedn\u0105 faktur\u0105 VAT, b\u0105d\u017a z ka\u017cdej kolejnej faktury VAT wystawianej przez Podwykonawc\u0119. Kwota wp\u0142aconej Kaucji lub zatrzymanego Zatrzymania nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.<\/p><\/li>

                        4. Kaucja albo Zatrzymanie podlega zwrotowi na wniosek Podwykonawcy w wysoko\u015bci 50% Kaucji po podpisaniu bezusterkowego protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego prac przez Generalnego Wykonawc\u0119 od Zleceniodawcy, o ile Zatrzymanie b\u0105d\u017a jej cz\u0119\u015b\u0107 nie zosta\u0142y wykorzystane przez Zleceniodawc\u0119 w zwi\u0105zku z nieprawid\u0142owym wykonaniem Prac obj\u0119tych Zleceniem przez Podwykonawc\u0119. Pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 Kaucji \/ Zatrzymania podlega zwrotowi w terminie 3 miesi\u0119cy po zako\u0144czeniu okresu gwarancyjnego i\/lub r\u0119kojmi wskazanego w Zleceniu, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany we wniosku o zwrot Kaucji\/Zatrzymania.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                        5. W przypadku niewykonania lub niew\u0142a\u015bciwego wykonania przez Podwykonawc\u0119 Prac obj\u0119tych Zleceniem, kwota Kaucji \/ Zatrzymania zostanie przeznaczona na zaspokojenie roszcze\u0144 Zleceniodawcy powsta\u0142ych z tego tytu\u0142u, w szczeg\u00f3lno\u015bci roszcze\u0144 powsta\u0142ych w zwi\u0105zku z ujawnieniem si\u0119 Wad.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                        6. Strony mog\u0105 ustali\u0107 zamian\u0119 Kaucji \/ Zatrzymania na gwarancj\u0119 bankow\u0105 b\u0105d\u017a ubezpieczeniow\u0105. Zasady zamiany Kaucji \/ Zatrzymania na gwarancj\u0119 bankow\u0105 lub ubezpieczeniow\u0105 oraz jej warunki Strony okre\u015bl\u0105 w odr\u0119bnym porozumieniu zawartym w formie pisemnej pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                          \n\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t

                          \u00a0\u00a7 13
                          GWARANCJA I R\u0118KOJMIA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t
                          \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                          1. Podwykonawca udziela Zleceniodawcy r\u0119kojmi i gwarancji jako\u015bci na wykonane Prace, w tym o ile Zlecenie tak stanowi: na zastosowanie materia\u0142y, urz\u0105dzenia, instalacje, trwa\u0142o\u015b\u0107 zabezpiecze\u0144 antykorozyjnych, Dokumentacj\u0119 Techniczn\u0105 (je\u015bli zlecono jej opracowanie).<\/p><\/li>

                          2. Okres r\u0119kojmi i gwarancji jako\u015bci jest wskazany w Zleceniu (zwany r\u00f3wnie\u017c dalej \u201eOkres Zg\u0142aszania Wad\u201d). Je\u017celi warunki gwarancji jako\u015bci, udzielonej przez producenta materia\u0142\u00f3w i urz\u0105dze\u0144 przewiduj\u0105 d\u0142u\u017cszy okres gwarancji jako\u015bci ni\u017c ten udzielony przez Podwykonawc\u0119, okres gwarancji jest r\u00f3wny okresowi gwarancji jako\u015bci, udzielonej producenta.<\/p><\/li>

                          3. Gwarancja jako\u015bci i r\u0119kojmia obejmuje wszelkie Wady w Pracach, w tym r\u00f3wnie\u017c w zastosowanych i dostarczanych przez Podwykonawc\u0119 materia\u0142ach, instalacjach, urz\u0105dzeniach i zabezpieczeniach antykorozyjnych, a tak\u017ce jak\u0105kolwiek niezgodno\u015b\u0107 Rob\u00f3t, Dokumentacji Technicznej (je\u015bli zlecono jej opracowanie) z Umow\u0105 lub prawem, w szczeg\u00f3lno\u015bci niezgodno\u015b\u0107 wykonania, czy parametr\u00f3w Rob\u00f3t z dokumentacj\u0105 przekazan\u0105 przez Inwestora i\/lub Generalnego Wykonawc\u0119. Gwarancja jako\u015bci i r\u0119kojmia obejmuje tak\u017ce wady estetyczne lub wady obni\u017caj\u0105ce komfort korzystania z obiektu obj\u0119tego Inwestycj\u0105. Gwarancj\u0105 jako\u015bci i r\u0119kojmi\u0105 obj\u0119te s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przerwy w dzia\u0142aniu urz\u0105dze\u0144 lub instalacji znajduj\u0105cych si\u0119 na terenie Rob\u00f3t, wynikaj\u0105ce z przyczyn tkwi\u0105cych w Robotach, kt\u00f3re ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo ograniczaj\u0105 u\u017cytkowanie Rob\u00f3t lub sprawiaj\u0105, \u017ce staj\u0105 si\u0119 one niezdatne do u\u017cytku.<\/p><\/li>

                          4. W dniu sporz\u0105dzenia protoko\u0142u odbioru ko\u0144cowego mi\u0119dzy Zleceniodawc\u0105 a Inwestorem i\/lub Generalnym Wykonawc\u0105, a w przypadku dokonania Odbioru Wst\u0119pnego ko\u0144cowego przez Zleceniodawc\u0119 przed odbiorem ca\u0142ej Inwestycji przez Inwestora, do dnia sporz\u0105dzenia protoko\u0142u odbioru wst\u0119pnego mi\u0119dzy Wykonawc\u0105 a Podwykonawc\u0105, Podwykonawca przeka\u017ce karty gwarancyjne oraz przeleje na Zleceniodawc\u0119 wszelkie uprawnienia z r\u0119kojmi i gwarancji jako\u015bci, udzielone przez osoby trzecie na rzecz Podwykonawcy w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 Umowy, w szczeg\u00f3lno\u015bci dotyczy to r\u0119kojmi i gwarancji jako\u015bci dostawc\u00f3w materia\u0142\u00f3w i urz\u0105dze\u0144 oraz r\u0119kojmi i gwarancji jako\u015bci udzielonej przez dalszych podwykonawc\u00f3w.<\/p><\/li>

                          5. Zlecenie wraz OWZ stanowi\u0105 \u0142\u0105cznie dokument gwarancyjnym w rozumieniu przepis\u00f3w Kodeksu Cywilnego.<\/p><\/li>

                          6. Uprawnienia Zleceniodawcy z tytu\u0142u gwarancji jako\u015bci i\/lub r\u0119kojmi obejmuj\u0105 przede wszystkim, chocia\u017c niewy\u0142\u0105cznie, prawo do \u017c\u0105dania od Podwykonawcy nieodp\u0142atnego usuni\u0119cia Wad (tj. wymianie lub naprawie wadliwego elementu). Zleceniodawca dokonuje samodzielnej kwalifikacji Wady oraz poinformuje Podwykonawc\u0119 o jej ujawnieniu. Podwykonawca uzgodni ze Zleceniodawc\u0105 termin i spos\u00f3b usuni\u0119cia Wady. W razie braku uzgodnienia Zleceniodawca samodzielnie okre\u015bli spos\u00f3b i termin usuni\u0119cia Wady, bior\u0105c pod uwag\u0119 jej istotno\u015b\u0107 i znaczenie, panuj\u0105ce warunki atmosferyczne, zasady wiedzy technicznej, techniczne mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia Wad oraz wymagania Kontraktu G\u0142\u00f3wnego.<\/p><\/li>

                          7. Zleceniodawca jest uprawniony do podj\u0119cia czynno\u015bci zmierzaj\u0105cych do zabezpieczenia przed powstaniem\/powi\u0119kszeniem skutk\u00f3w ujawnienia si\u0119 Wad, je\u017celi Podwykonawca nie b\u0119dzie w stanie podj\u0105\u0107 natychmiastowych dzia\u0142a\u0144. Koszty czynno\u015bci interwencyjnych obci\u0105\u017caj\u0105 Podwykonawc\u0119.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                          8. Usuni\u0119cie Wad zostanie ka\u017cdorazowo potwierdzone przez Strony pisemnie, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, w odpowiednim protokole. Za dat\u0119 usuni\u0119cia uznaje si\u0119 dat\u0119 potwierdzenia przez Zleceniodawc\u0119, \u017ce Wada zosta\u0142a skutecznie usuni\u0119ta<\/p><\/li>

                          9. Je\u015bli Wada jest nieusuwalna lub jej usuni\u0119cie by\u0142oby nieop\u0142acalne lub znacz\u0105co utrudnione, Zleceniodawca zamiast \u017c\u0105da\u0107 usuni\u0119cia Wady, mo\u017ce skorzysta\u0107 z uprawnie\u0144 przewidzianych przez przepisy o r\u0119kojmi i gwarancji jako\u015bci, w szczeg\u00f3lno\u015bci odpowiednio obni\u017cy\u0107 Wynagrodzenie. Podwykonawca nie mo\u017ce jednak odm\u00f3wi\u0107 usuni\u0119cia wady, je\u015bli jej usuni\u0119cie by\u0142oby nieop\u0142acalne lub znacz\u0105co utrudnione.<\/p><\/li>

                          10. W przypadku usuni\u0119cia Wady, Okres Zg\u0142aszania Wad biegnie na nowo w odniesieniu do tej cz\u0119\u015bci prac obj\u0119tych Zleceniem, kt\u00f3ra by\u0142a wadliwa. Je\u015bli prace zmierzaj\u0105ce do usuni\u0119cia Wady obejmowa\u0142y znaczn\u0105 i istotn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 Zlecenia Umowy, w\u00f3wczas Okres Zg\u0142aszania Wad obowi\u0105zuje na nowo dla ca\u0142ego Zlecenia.<\/p><\/li>

                          11. W razie odmowy usuni\u0119cia Wady przez Podwykonawc\u0119, Wykonawca mo\u017ce zleci\u0107 usuni\u0119cie wady dowolnie wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu, zajmuj\u0105cemu si\u0119 profesjonalnie wykonywaniem prac danego rodzaju. Zlecenie wykonawstwa zast\u0119pczego nie wp\u0142ywa na zakres, ani na czas trwania Okres Zg\u0142aszania Wad.<\/p><\/li>

                          12. Zleceniodawca ma prawo wezwa\u0107 Podwykonawc\u0119 do udzia\u0142u w przegl\u0105dzie gwarancyjnym w Okresie Zg\u0142aszania Wad, a Podwykonawca zobowi\u0105zany jest do udzia\u0142u w takim przegl\u0105dzie w ramach otrzymanego Wynagrodzenia.<\/p><\/li>

                          13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie b\u0119d\u0105 mia\u0142y odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji i r\u0119kojmi. Strony zgodnie wy\u0142\u0105czaj\u0105 zastosowanie art. 563 \u00a7 1 Kodeksu cywilnego i 557 \u00a7 1 Kodeksu cywilnego.<\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                            \n\t\t\t\t\t\t
                            \n\t\t\t\t\t
                            \n\t\t\t
                            \n\t\t\t\t\t\t
                            \n\t\t\t\t
                            \n\t\t\t\t\t

                            \u00a0\u00a7 14
                            KARY UMOWNE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                            \n\t\t\t\t
                            \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                            1. W przypadku niewykonania lub niew\u0142a\u015bciwego wykonania Zlecenia mog\u0105 zosta\u0107 naliczone kary umowne.
                              a. <\/span>Je\u017celi Strony w Zleceniu nie ustal\u0105 innych wysoko\u015bci kar umownych, 10% warto\u015bci Wynagrodzenia netto Podwykonawcy, o kt\u00f3rym mowa w Zleceniu – w przypadku odst\u0105pienia od Zlecenia z winy Podwykonawcy;
                              b. <\/span>0,2 % warto\u015bci Wynagrodzenia netto Podwykonawcy, o kt\u00f3rym mowa w Zleceniu – za ka\u017cdy rozpocz\u0119ty dzie\u0144 op\u00f3\u017anienia w rozpocz\u0119ciu wykonywania Prac w ramach Zlecenia w stosunku do Harmonogramu;
                              c. <\/span>0,2 % warto\u015bci Wynagrodzenia netto Podwykonawcy, o kt\u00f3rym mowa w Zleceniu – za ka\u017cdy rozpocz\u0119ty dzie\u0144 op\u00f3\u017anienia w przypadku przekroczenia termin\u00f3w po\u015brednich realizacji Zlecenia okre\u015blonych w Harmonogramie;
                              d. <\/span>0,2 % warto\u015bci Wynagrodzenia netto Podwykonawcy, o kt\u00f3rym mowa w Zleceniu – za ka\u017cdy rozpocz\u0119ty dzie\u0144 op\u00f3\u017anienia w zako\u0144czeniu wykonywania Prac w ramach Zlecenia w stosunku do Harmonogramu;
                              e. <\/span>0,2% warto\u015bci otrzymanego Wynagrodzenia netto Podwykonawcy – za ka\u017cdy rozpocz\u0119ty dzie\u0144 op\u00f3\u017anienia w usuni\u0119ciu Wad, w tym ujawnionych lub powsta\u0142ych w Okresie Zg\u0142aszania Wad,
                              f. <\/span>[200] zl za ka\u017cdy dzie\u0144 rozpocz\u0119ty op\u00f3\u017anienia w dostarczeniu kt\u00f3regokolwiek z o\u015bwiadcze\u0144 wymaganych Zleceniem b\u0105d\u017a niniejszymi OWZ;
                              g. [800] zl w przypadku dopuszczenia do pracy osoby, kt\u00f3ra nie bra\u0142a udzia\u0142u w szkoleniu z zakresu bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy, za ka\u017cde zdarzenie;
                              h. <\/span>[1800] zl wykonywania prac dla Podwykonawcy przez osoby zatrudnione nielegalnie, za ka\u017cde zdarzenie;<\/li>
                            2. Zleceniodawca zap\u0142aci Podwykonawcy kar\u0119 umown\u0105 w wysoko\u015bci 10% warto\u015bci Wynagrodzenia netto – w przypadku odst\u0105pienia od Zlecenia z winy Zleceniodawcy.<\/li>
                            3. Strony zgodnie o\u015bwiadczaj\u0105, \u017ce w przypadku Wynagrodzenia o charakterze rycza\u0142towym – wysoko\u015b\u0107 kary umownej b\u0119dzie ustalona w oparciu o kwot\u0119 netto Wynagrodzenia wskazan\u0105 w Zleceniu, za\u015b w przypadku Wynagrodzenia o charakterze obmiarowym\u2013 o wst\u0119pnie wskazan\u0105 w Zleceniu szacowan\u0105 warto\u015b\u0107 wynagrodzenia netto za ca\u0142o\u015b\u0107 przewidywanych do wykonania Prac.<\/li>
                            4. Strony ustalaj\u0105, i\u017c \u0142\u0105czna wysoko\u015b\u0107 na\u0142o\u017conych kar umownych nie mo\u017ce przekroczy\u0107 [30]% warto\u015bci wynagrodzenia netto Podwykonawcy. Kary mog\u0105 by\u0107 sumowane.<\/span><\/li>

                            5. Stronom przys\u0142uguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupe\u0142niaj\u0105cego przekraczaj\u0105cego wysoko\u015b\u0107 zastrze\u017conych kar umownych na zasadach og\u00f3lnych przewidzianych w przepisach prawa.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                            6. Podwykonawca zap\u0142aci Zleceniodawcy kar\u0119 umown\u0105 w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wyst\u0105pienia przez Zleceniodawc\u0119 z \u017c\u0105daniem zap\u0142acenia takiej kary. Kary umowne przys\u0142uguj\u0105ce Zleceniodawcy mog\u0105 by\u0107 potr\u0105cane z nale\u017cnego wynagrodzenia Podwykonawcy, w tym z kwoty Kaucji.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                            7. Rozwi\u0105zanie Zlecenia nie powoduje, \u017ce kary umowne naliczone do dnia rozwi\u0105zania przestaj\u0105 by\u0107 nale\u017cne. Naliczenie kar umownych nie wy\u0142\u0105cza uprawnienia do rozwi\u0105zania Umowy\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              \u00a0\u00a7 15
                              ODST\u0104PIENIE OD ZLECENIA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                              1. W przypadku gdy:\u00a0<\/span><\/p>

                                a. Podwykonawca op\u00f3\u017ania si\u0119 w stosunku do termin\u00f3w zawartych w Harmonogramie co do rozpocz\u0119cia, realizacji lub uko\u0144czenia powierzonych w Zleceniu Prac i\/lub poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci Prac obj\u0119tych Zleceniem powy\u017cej 10 dni kalendarzowych i nie nadrobi\u0142 op\u00f3\u017anie\u0144 w terminie wskazanym przez Zleceniodawc\u0119 w wezwaniu;\u00a0<\/span><\/p>

                                b. Prace obj\u0119te Zleceniem s\u0105 wykonywane w spos\u00f3b wadliwy lub sprzeczny z Umow\u0105 przez Podwykonawc\u0119, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania Umowy i bezskutecznego up\u0142ywu dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu przez Zleceniodawc\u0119;\u00a0<\/span><\/p>

                                c. Kontrakt G\u0142\u00f3wny zostanie rozwi\u0105zany;\u00a0<\/span><\/p>

                                d. Podwykonawca nie przestrzega zasad okre\u015blonych w niniejszych OWZ i\/lub Zleceniu, w szczeg\u00f3lno\u015bci przepis\u00f3w prawa pracy, BHP, ppo\u017c. i ochrony \u015brodowiska, pomimo wcze\u015bniejszego pisemnego upomnienia skierowanego przez Zleceniodawc\u0119;\u00a0<\/span><\/p>

                                e. Podwykonawca nie zachowuje standard\u00f3w efektywno\u015bci wykonywania Prac ustalonych w Zleceniu;\u00a0<\/span><\/p>

                                f. Podwykonawca zatrudni do wykonania jakiejkolwiek cz\u0119\u015bci Zlecenia dalszego podwykonawc\u0119 bez uzyskania zgody Zleceniodawcy;\u00a0<\/span><\/p>

                                g. Podwykonawca wstrzyma si\u0119 z realizacj\u0105 Zlecenia i nie przyst\u0105pi do jego realizacji w terminie 5 dni roboczych, jak r\u00f3wnie\u017c w przypadku gdy Podwykonawca zaprzestanie realizacji Zlecenia tj. zejdzie z Terenu budowy\u00a0<\/span><\/p>

                                Zleceniodawca mo\u017ce od Zlecenia odst\u0105pi\u0107 w ca\u0142o\u015bci lub w cz\u0119\u015bci z winy Podwykonawcy, po uprzednim bezskutecznym up\u0142ywie dodatkowo wyznaczonego termin, skierowanego do Podwykonawcy w pisemnym wezwaniu.<\/p><\/li>

                              2. W razie rezygnacji przez Inwestora i\/lub Generalnego Wykonawc\u0119 w ca\u0142o\u015bci lub w cz\u0119\u015bci z Prac obj\u0119tych Zleceniem, w szczeg\u00f3lno\u015bci w razie wyst\u0105pienia istotnej zmiany okoliczno\u015bci powoduj\u0105cych, \u017ce wykonanie prac w ramach Zlecenia nie le\u017cy w interesie lnwestora i\/lub Generalnego Wykonawcy, czego nie mo\u017cna by\u0142o przewidzie\u0107 w chwili zawarcia Kontraktu G\u0142\u00f3wnego lub Zlecenia, Zleceniodawca jest uprawniony do odst\u0105pienia od Zlecenia odpowiednio w cz\u0119\u015bci lub w ca\u0142o\u015bci. W takiej sytuacji Podwykonawca mo\u017ce \u017c\u0105da\u0107 jedynie wynagrodzenia nale\u017cnego mu z tytu\u0142u wykonanej i odebranej cz\u0119\u015bci Zlecenia.<\/p><\/li>

                              3. Prawo odst\u0105pienia od Umowy mo\u017ce zosta\u0107 zrealizowane przez Zleceniodawc\u0119 poprzez pisemne o\u015bwiadczenie z\u0142o\u017cone Podwykonawcy z podaniem przyczyny odst\u0105pienia od Umowy, w terminie 90 dni licz\u0105c od zaistnienia zdarzenia, kt\u00f3rego wyst\u0105pienie uprawnia Zleceniodawc\u0119 do odst\u0105pienia od Zlecenia.<\/p><\/li>

                              4. Odst\u0105pienie ma ten skutek, \u017ce Zlecenie i wszystkie jego postanowienia (jak r\u00f3wnie\u017c postanowienia niniejszych OWZ) pozostaj\u0105 w mocy w zakresie Prac wykonanych do chwili odst\u0105pienia, kt\u00f3re to Prace stan\u0105 si\u0119 z chwil\u0105 odst\u0105pienia jedynym przedmiotem Zlecenia. Odst\u0105pienie nie zwalnia Podwykonawcy z jego odpowiedzialno\u015bci za prawid\u0142owo\u015b\u0107 zrealizowanych Prac.<\/p><\/li>

                              5. W przypadku odst\u0105pienia od Umowy z winy Podwykonawcy Zleceniodawca jest uprawniony do doko\u0144czenia Prac we w\u0142asnym zakresie b\u0105d\u017a powierzenia ich innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.<\/p><\/li>

                              6. W razie odst\u0105pienia od Zlecenia Podwykonawca:\u00a0<\/span><\/p>

                                a. zabezpieczy przerwane Prace na koszt Strony odpowiedzialnej za odst\u0105pienie od Zlecenia;\u00a0<\/span><\/p>

                                b. sporz\u0105dzi wykaz materia\u0142\u00f3w, urz\u0105dze\u0144\/sprz\u0119tu, niewykorzystanych do realizacji Zlecenia a przekazanych przez Zleceniodawc\u0119 ;\u00a0<\/span><\/p>

                                c. Podwykonawca sporz\u0105dza i wydaje Zleceniodawcy wszystkie dokumenty i informacj\u0119, w tym posiadan\u0105 Dokumentacj\u0119 techniczn\u0105 (w tym dokumentacj\u0119 powykonawcz\u0105), odnosz\u0105ce si\u0119 do zrealizowanego zakresu Zlecenia;\u00a0<\/span><\/p>

                                d. zg\u0142osi Zleceniodawcy do odbioru Prace zrealizowane do dnia odst\u0105pienia od Zlecenia;\u00a0<\/span><\/p>

                                e. niezw\u0142ocznie ( nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c w terminie 7 dni) usunie z Terenu budowy nale\u017c\u0105cy do niego sprz\u0119t\/urz\u0105dzenia i opu\u015bci Teren budowy\u00a0<\/span><\/p>

                                f. Podwykonawca wydaje Zleceniodawcy utwory i no\u015bniki, na kt\u00f3rych utrwalono utwory, dotycz\u0105ce wykonanego zakresu Zlecenia oraz przenosi autorskie prawa maj\u0105tkowe do nich na Zleceniodawc\u0119 i upowa\u017cnia Zleceniodawc\u0119 do wykonywania autorskich praw osobistych zgodnie z zasadami wynikaj\u0105cymi z Zlecenia<\/p><\/li>

                              7. Strony wsp\u00f3lnie sporz\u0105dz\u0105 inwentaryzacj\u0119 zrealizowanych Prac na dzie\u0144 odst\u0105pienia od Umowy. Ka\u017cda ze Stron jest uprawniona do wezwania drugiej Strony do przyst\u0105pienia do takiej inwentaryzacji, a w przypadku nieprzyst\u0105pienia drugiej Strony – do sporz\u0105dzenia inwentaryzacji samodzielnie. Protok\u00f3\u0142 z inwentaryzacji stanowi podstaw\u0119 do wystawienia faktury ko\u0144cowej przez Podwykonawc\u0119.<\/p><\/li>

                              8. W celu unikni\u0119cia w\u0105tpliwo\u015bci, przy rozliczeniu wykonanych Prac do momentu rozwi\u0105zania Zlecenia Zleceniodawca dokona zap\u0142aty za wbudowane przez Podwykonawc\u0119 materia\u0142y i urz\u0105dzenia, pod warunkiem ich zgodno\u015bci ze Zleceniem. W tym celu Podwykonawca dostarczy Zleceniodawcy list\u0119 wbudowanych materia\u0142\u00f3w i urz\u0105dze\u0144. Za materia\u0142y i urz\u0105dzenia niewbudowane Zleceniodawca mo\u017ce zap\u0142aci\u0107 lub odm\u00f3wi\u0107 dokonania zap\u0142aty.<\/p><\/li>

                              9. Z\u0142o\u017cenie o\u015bwiadczenia o odst\u0105pieniu nie wp\u0142ywa na uprawnienia Stron w zakresie kar umownych i odszkodowa\u0144.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                \n\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t

                                \u00a0\u00a7 16
                                ZASADY POUFNO\u015aCI<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                                1. Podwykonawca, jak i ka\u017cda osoba dzia\u0142aj\u0105ca w jego imieniu i\/lub na jego polecenie, jest zobowi\u0105zany do zachowania w poufno\u015bci informacji poufnych oraz przestrzegania obowi\u0105zuj\u0105cego prawa antykorupcyjnego.<\/p><\/li>

                                2. Podwykonawca, jak i ka\u017cda osoba dzia\u0142aj\u0105ca w jego imieniu i\/lub na jego polecenie, podpisuj\u0105c Zlecenie, zobowi\u0105zuje si\u0119 zachowa\u0107 w tajemnicy i nie ujawnia\u0107 osobom trzecim \u017cadnych informacji uzyskanych w trakcie lub w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 Zlecenia wszelkie informacje dotycz\u0105ce Inwestycji, jak i Inwestora w tym informacje handlowe lub\/i techniczne. Obowi\u0105zek zachowania tajemnicy obejmuje czas realizacji Zlecenia, jak i okres po jego zako\u0144czeniu, nie kr\u00f3tszy ni\u017c 10 lat.<\/p><\/li>

                                3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek danych lub informacji uzyskanych w trakcie realizacji Zlecenia do cel\u00f3w innych ni\u017c okre\u015blone w Zleceniu.<\/p><\/li>

                                4. Podwykonawca, wy\u0142\u0105cznie za pisemn\u0105 zgod\u0105 Zleceniodawcy, mo\u017ce w swoich materia\u0142ach reklamowych i listach referencyjnych, powo\u0142ywa\u0107 si\u0119 na informacje o realizacji Zlecenia w ramach Inwestycji i wykorzystywa\u0107 zdj\u0119cia w\u0142asnych prac na Inwestycji.<\/p><\/li>

                                5. W razie obci\u0105\u017cenia Zleceniodawcy karami umownymi za naruszenie poufno\u015bci przez Podwykonawc\u0119, Podwykonawca b\u0119dzie zobowi\u0105zany do zwrotu uiszczonych kar umownych, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania od Podwykonawcy na zasadach og\u00f3lnych.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                  \n\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t

                                  \u00a0\u00a7 17
                                  PRZEDSTAWICIELE STRON \/ DOR\u0118CZENIA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                                  1. Wskazane w Zleceniu osoby do kontaktu s\u0105 upowa\u017cnione do dokonywania wszelkich ustale\u0144 technicznych w zakresie realizacji Zlecenia oraz dokonywania odbior\u00f3w prac b\u0105d\u017a kolejnych etap\u00f3w prac i posiadaj\u0105 uprawnienia niezb\u0119dne do\u00a0<\/span>prawid\u0142owego nadzoru nad realizacj\u0119 Zlecenia przez Zleceniobiorc\u0119.<\/p><\/li>

                                  2. O ile postanowienia Zlecenia i\/lub niniejszych OWZ nie stanowi\u0105 inaczej, zmiany Zlecenia, w tym zakres\u00f3w finansowo- rzeczowych oraz niniejszych OWZ wymagaj\u0105 pisemnej, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, akceptacji os\u00f3b upowa\u017cnionych do reprezentacji Stron wynikaj\u0105cych z odpowiednich rejestr\u00f3w.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                                  3. Strony wyra\u017caj\u0105 zgod\u0119 na przekazywanie korespondencji za po\u015brednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w Zleceniu. Ilekro\u0107 w Zleceniu mowa jest o formie pisemnej, za r\u00f3wnowa\u017cn\u0105 uznaje si\u0119 przes\u0142anie przez Stron\u0119 pisma w formie dokumentowej na adres e-mail podany przez Strony do korespondencji, chyba ze Zlecenie lub inne postanowienia OWZ wyra\u017anie wymagana jest forma pisemna pod rygorem niewa\u017cno\u015bci.\u00a0<\/span><\/p><\/li>

                                  4. Adresy Stron wskazane w Zleceniu uznaje si\u0119 za wa\u017cne i skuteczne wzgl\u0119dem dor\u0119cze\u0144 dokonywanych pomi\u0119dzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowi\u0105zana powiadomi\u0107 o powy\u017cszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drug\u0105 Stron\u0119, pod rygorem uznania dor\u0119cze\u0144 dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie.<\/p><\/li>

                                  5. Zleceniobiorca ma obowi\u0105zek stosowa\u0107 si\u0119 do wytycznych kierownika budowy oraz os\u00f3b reprezentuj\u0105cych Generalnego Wykonawc\u0119 i Inwestora w zakresie przestrzegania BHP i zachowania na terenie budowy.\u00a0<\/span><\/p><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    \u00a0\u00a7 18
                                    UBEZPIECZENIE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                                    Zleceniodawca zobowi\u0105zany jest posiada\u0107 ubezpieczenie odpowiedzialno\u015bci cywilnej z tytu\u0142u prowadzonej dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej (OC) na sum\u0119 ubezpieczenia okre\u015blon\u0105 w Zleceniu i przed\u0142o\u017cy\u0107 Zleceniodawcy kopi\u0119 polisy przed przyst\u0105pieniem do realizacji Zlecenia, chyba \u017ce w Zleceniu okre\u015blono inaczej.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    \u00a0\u00a7 20
                                    POSTANOWIENIA KO\u0143COWE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                      \n
                                    1. \n

                                      W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ i Zleceniem zastosowanie maj\u0105 odpowiednie powszechnie obowi\u0105zuj\u0105ce przepisy prawa, a w szczeg\u00f3lno\u015bci przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy prawo budowlane.<\/p>\n<\/li>\n

                                    2. \n

                                      Niniejsze OWZ obowi\u0105zuj\u0105 r\u00f3wnie\u017c w odniesieniu do wszystkich przysz\u0142ych stosunk\u00f3w gospodarczych pomi\u0119dzy Podwykonawc\u0105 a Zleceniodawc\u0105, chyba \u017ce ich stosowanie zostanie wy\u0142\u0105czone w spos\u00f3b wyra\u017any przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci. <\/p>\n<\/li>\n

                                    3. \n

                                      Zleceniodawca nie ma prawa dokonywa\u0107 jakiejkolwiek cesji praw i\/lub zobowi\u0105za\u0144 wynikaj\u0105cych ze Zlecenia na rzecz podmiot\u00f3w trzecich. Jakakolwiek cesja dotycz\u0105ca praw i\/lub wierzytelno\u015bci dokonana przez Podwykonawc\u0119 bez zgody Zleceniobiorcy wyra\u017conej w formie pisemnej, pod rygorem niewa\u017cno\u015bci, nie odnosi skutku prawnego i jest bezskuteczna.<\/p>\n<\/li>\n

                                    4. \n

                                      Wszelkie spory powsta\u0142e w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 Zlecenia lub w zwi\u0105zku ze stosowaniem niniejszych OWZ b\u0119d\u0105 rozpatrywane przez s\u0105d w\u0142a\u015bciwy miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy.<\/p>\n<\/li>\n

                                    5. \n

                                      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWZ. Zmiany postanowie\u0144 zaczynaj\u0105 wi\u0105za\u0107 Podwykonawc\u0119 w momencie, gdy zosta\u0142y mu dostarczone w zwyczajowo przyj\u0119ty mi\u0119dzy Stronami w ich stosunkach handlowych spos\u00f3b.<\/p>\n<\/li>\n

                                    6. \n

                                      Niezapoznanie si\u0119 Podwykonawcy z OWZ nie zwalnia go z ich przestrzegania i nie wp\u0142ywa na ich obowi\u0105zywanie.<\/p>\n<\/li>\n

                                    7. \n

                                      Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWZ. Zmiany postanowie\u0144 OWZ zaczynaj\u0105 wi\u0105za\u0107 Podwykonawc\u0119 w momencie, gdy zosta\u0142y mu dostarczone w zwyczajowo przyj\u0119ty mi\u0119dzy Stronami w ich stosunkach handlowych spos\u00f3b.<\/p>\n<\/li>\n

                                    8. \n

                                      Aktualne OWZ s\u0105 zawsze dost\u0119pne w biurze Zleceniodawcy oraz bezpo\u015brednio na og\u00f3lnodost\u0119pnej stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem www.rrhgroup.pl\/<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                      OG\u00d3LNE WARUNKI ZLECE\u0143 sp\u00f3\u0142ki RRH Group S.A. z siedzib\u0105 w Opolu \u00a0\u00a7 1POSTANOWIENIA OG\u00d3LNE\u00a0  Niniejsze Og\u00f3lne Warunki Zlece\u0144 (\u201eOWZ\u201d) stanowi\u0105 uzupe\u0142nienie i doprecyzowanie zawieranych przez RRH Group S.A. um\u00f3w w ramach podwykonawstwa (\u201eZlecenie\u201d) i wi\u0105\u017c\u0105 strony Zlecenia niezale\u017cnie od faktu rzeczywistego zapoznania si\u0119 z ich tre\u015bci\u0105.  W przypadku rozbie\u017cno\u015bci pomi\u0119dzy postanowieniami niniejszych OWZ, a postanowieniami […]<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-4392","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4392"}],"version-history":[{"count":88,"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4392\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6087,"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4392\/revisions\/6087"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rrhgroup.pl\/en_en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}